Art. 10 — Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Spiegazione
La disposizione riguarda i pagamenti dovuti dal committente al subfornitore. Se il pagamento arriva in ritardo, maturano automaticamente interessi: non occorre inviare una formale richiesta di pagamento. Il tasso è quello di riferimento della Banca centrale europea previsto dalla norma, aumentato di sette punti percentuali, salvo che le parti abbiano concordato interessi più alti; il tasso applicabile resta in vigore per sei mesi. Se il ritardo supera di oltre trenta giorni la scadenza concordata, si aggiunge una penale del 5% dell’importo pagato in ritardo, e resta possibile chiedere il risarcimento di ulteriori danni dimostrati.
Perché esiste questa norma
La norma tutela il subfornitore, che può subire difficoltà finanziarie quando il committente paga tardi. Interessi automatici e penale incentivano il rispetto delle scadenze e compensano, almeno in parte, gli effetti del ritardo.
Domande frequenti
Devo inviare una diffida prima che maturino gli interessi?
No. Gli interessi sono dovuti per il solo mancato rispetto della scadenza, senza necessità di mettere formalmente in mora il committente.
Il committente paga con 20 giorni di ritardo: è dovuta la penale del 5%?
No. La penale scatta soltanto quando il ritardo supera di oltre trenta giorni il termine concordato. Restano comunque dovuti gli interessi per il ritardo.
Il contratto prevede interessi di mora più alti: quale tasso si applica?
La norma fa salva la pattuizione di interessi moratori superiori. In tal caso si applica il tasso concordato, se valido e riferibile al rapporto.
Se il ritardo supera trenta giorni, la penale sostituisce gli interessi?
No. La penale è prevista in aggiunta agli interessi. È inoltre possibile chiedere il risarcimento di ulteriori danni, ma occorre provarli.
Il tasso di riferimento cambia ogni mese?
No. Il tasso di riferimento applicabile all’inizio del semestre resta in vigore per i sei mesi successivi.